建筑法第八条 有关施工许可证

具备开工条件在示范合同文本中有规定

先进了再说是一句要命的话

开工条件不具备如果发包人要求进场怎么办？

可以进场做施工前准备，要发函办签证。

虽然没有签证，但是有是理由法院还要是认定的，

正确的时间发正确的签证

《建工司法解释一》签证的注意问题

一、按合同办妥开、竣工书面手续，完善项目开竣工签证；

1、开工日期的认定《建工司法解释一》第八条；开工令、开工通知、开工条件，实际进行施工时间

开工条件——依据合同规定、现场条件确定

开工签证要：

定性：工程事件-是否具备开工条件，施工行为-是施工还是开工准备

定量：延误天数、具体开工时间

定责：明确责任

4、竣工验收与结算的同步关系及结算拖延的对策

（1）司解一第二十一条，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，约定期限内不予答复，视为认可的，按约定处理。承包人请求按照竣工结算文件的，人民法院予以支持。

（2）司解一第9条，做好竣工签证管理；审查合同中关于竣工结算的规定，注意执行并遵守；竣工后及时报送结算资料并做好记录；发包人约定期限内不答复，及时按实体性程序性要求向业主发出通知。

5、工程顺延的签证

《司解一》第十条、有签证或约定期限内主张过且符合合同约定，可顺延；第十一条、质量争议经鉴定合格的，鉴定期间工期顺延；

6、重视过程工程量签证，规避潜在工程量争议；

特别是隐蔽工程，事后无法验证的项目；